180-8018-1820

雅安市石棉县人民法院法庭文化建设项目技术要求

类别:新闻资讯 > 文化建设 时间:2019-07-30 关注:88次 四川龙腾展示展览有限公司
在线咨询: 180-8018-1820

通过充分策划,发挥旅游功能与红色文化相结合,打造别具一格的红色旅游法庭。利用场景还原、史料实体展示,形成以小见大的视觉感受,运用文化符号和艺术元素,以灵活多变的造型营造氛围,展示法院文化和红军文化。使其具有审判、交流、教育、展示的功能。

序 号

内   容

1

安顺法庭和宰羊法庭文化氛围打造

2

浮雕墙

3

公共区域走廊展览

4

党建文化展览

5

安顺法庭后院打造

6

安顺法庭外墙风貌打造

7

安顺法庭室内通道打造

8

空调移动

9

水电改造

项目整体外观、功能要求:

(1)展览设计内容与展览文本内容一致且全部呈现。

(2)展板平面设计要突出党建主题和红军特色

(3)会议室和调解室设计大方美观,结合法院和红军精神。

(4)外观设计风格要与周围环境和谐统一。

(5)浮雕设计主题鲜明,与红军强渡大渡河相结合,设计有新意,体现“法佑安顺”。

制作材料选用要求:

(1)环保耐用,达到或超过国家有关质量标准要求

(2)材料进场前,承包人应将进场材料的有关资料交采购人现场代表确认,在材料使用前提前24小时通知采购人代表验收并书面确认材料符合要求后方能投入使用。

(3)材料进场时,必须得到采购人现场代表及工程设计方代表的签字认可,若材料未经发包人代表书面确认而承包人擅自使用,发现一次,发包人将按承包人交纳的履约保证金10%扣除违约金。

工期与施工质量要求:

(1)工期要求:

30个日历天,开工日期为采购人和承包人签订合同的日期,竣工日为工程竣工验收通过、承包人送交项目竣工验收报告的日期。

(2)施工要求:

质量要求:按有关图纸、设计说明和相关要求施工,达到或超过国家有关安装及施工工程验收规范和工程质量检验评定标准要求。

材料要求:按要求供应施工材料,所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

服务要求:对工程项目的施工质量、工期及后期服务作出详细、完整 的承诺,并组建专业的工程管理人员进行施工管理。质保期内负责项目的日常运行和维护。

安全责任:从项目开工前准备到质保期结束的运输、安装、调试、运行等整个项目实施期间,在项目实施地点范围内,所有安全责任均由成交供应商方负责。

验收要求:协助采购人完成最终的竣工验收工作及竣工资料的整理及编制;在验收过程中对采购人提出的微调要求迅速协调相应单位进行调整;对最终的整体 展示效果的实现负责。

报价要求:本项目合同按固定单价包干。固定单价包干应是项目全部工 作内容的价格体现,包括:设计费 人工费、人工转运费、材料费、施工机具使 用费、企业管理费、利润、规费和税金、设计评审费、验收费各项费用。

(3)其他要求(确保制作及安装的规范性、实用性、安全性)

1、满足安全文明施工相关要求的规定。

2、独立承担施工安全与环保测评责任。 

本文网址:https://www.ltzszl.com/info/fatingwenhuajianshe

免责声明:本文中部分图片及文字来自网络分享,并非龙腾展示所有,仅供提供参考,若侵犯了您的权益,请联系我们删除。
在线咨询: 180-8018-1820
THANK YOU
四川龙腾展示会认真对待每一位信任我们的客户,竭尽所能,不辜负每一次托付

相关案例

Related cases

相关阅读

Related reading
成都多媒体展厅展馆/文化建设-四川龙腾展示展览有限公司

客服微信在线

180-8018-1820 152-0825-5785

四川龙腾展示展览有限公司

四川省成都市青羊区光华东三路489号西环广场2栋1206室

蜀ICP备19011411号-1